Конкурс (тендер) № 46107
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по модернизации оборудования для подключения субъектов энергетики и каналов «последней мили» в ОАО «СО ЕЭС» (ЦЗ-14)

, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает принять участие в процедуре (тендере).

Предмет конкурса (тендера):

Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по модернизации оборудования для подключения субъектов энергетики и каналов «последней мили» в ОАО «СО ЕЭС» (ЦЗ-14)

Лот № 1. Право заключения договора на выполнение работ по модернизации оборудования для подключения субъектов энергетики и каналов «последней мили» в ОАО «СО ЕЭС» (ЦЗ-14) (ОАО «СО ЕЭС»)

Категории классификатора:4526562 Узел сетевой переключения первичной сети
7260014 Программные средства интерфейса и управления коммуникациями
3020323 Комплектующие и запасные части устройств и блоков питания ЭВМ
3313485 Блоки питания
Дата публикации:
Конкурс закрыт:24.09.2015 14:40
Сроки поставки:11.11.2015 - 15.12.2015
Сроки выполнения Работ: дата начала – дата заключения Сторонами Договора; дата окончания – не позднее 15.12.2015. (Участник вправе предложить иные, более короткие сроки выполнения Работ по Договору).
Почтовый адрес заказчика:г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Контактное лицо:Ноздрина Тамара Константиновна, тел.+7 (495) 627-94-13, ntk@so-ups.ru
Конкурсная комиссия:Центральная закупочная комиссия ОАО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372
Требования к участникам:Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4. Конкурсной документации;
д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
е) отсутствие у Участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
ж) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса - юридического лица;
з) наличие у Участника конкурса за последние 2 (Два) года схожего с предметом договора опыта выполнения работ, стоимостью не менее чем 50% (Пятьдесят процентов) начальной (предельной) цены Договора, установленной Конкурсной документацией.
Комплект конкурсной документации:Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются денежными средствами в размере 3 % (Трех процентов) от начальной (предельной) цены Договора (без учета налогов), что составляет 1 878 098 (Один миллион восемьсот семьдесят восемь тысяч девяносто восемь) рублей 31 копейка. Участник вправе вместо денежного обеспечения предоставить банковскую гарантию в целях обеспечения исполнения обязательств, связанных с подачей конкурсной заявки, в размере 3 % (Трех процентов), от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 1 878 098 (Один миллион восемьсот семьдесят восемь тысяч девяносто восемь) рублей 31 копейка, на условиях, соответствующих требованиям раздела 7 Конкурсной документации.
Конкурсные заявки:Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
При выборе победителя учитывается:Цена без НДС
Место вскрытия конвертов:Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:Вскрытие конвертов с заявками состоялось 16.09.2015 в 09:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:30.09.2015 09:00
Место рассмотрения заявок:г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Дата и время подведения итогов:30.09.2015 09:00
Место подведения итогов:г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.
Лимитная (начальная) цена закупки:Лот № 1. 62 603 277,12 руб. (цена без НДС)
Переторжка:Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Дополнительная информация о конкурсе:Порядок оплаты установлен п.2.4. Проекта Договора (раздел 4 КД).
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:- Россия, г. Москва, 109074, территория Российской Федерации
- 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Выгрузка на ОС:

Опубликовано: 26.08.2015 18:40
Номер извещения на ЕИС:
31502700981
Дата последнего редактирования:26.08.2015 16:54
Информация о подписи:Подписано ЭП
Протоколы:
  Получить банковскую гарантию

Претенденты на участие в конкурсе (всего 4, из них поступили заявки от 2)

ОрганизацияПриглашенаСтатусКонкурсная документацияКонкурсная заявка
ООО "АДВ Консалтинг"26.08.15 в 18:28Участвует 27.08.15 в 12:28Отправлена 27.08.15 в 12:28Поступила 15.09.15 в 20:25
Подписана ЭП
ООО ТК «ТелеСвязь»26.08.15 в 18:28Участвует 16.09.15 в 08:10Отправлена 16.09.15 в 08:10Поступила 16.09.15 в 08:34
Подписана ЭП
ООО "LBM-строй"26.08.15 в 18:28Участвует 28.08.15 в 11:13Отправлена 28.08.15 в 11:13Не поступили
ООО "ИнСтройТек"26.08.15 в 18:28Участвует 27.08.15 в 10:35Отправлена 27.08.15 в 10:35Не поступили

Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 38-цзк-13-3 от 23.09.2015 г., 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2

Решение конкурсной комиссии:

  1. По лоту № 1 заказчику ОАО «СО ЕЭС» принять предложение поставщика ООО "АДВ Консалтинг" и заключить договор на сумму 73 133 063,01 руб. (цена без НДС: 61 977 172,04 руб.).

Скачать файл Приложение к протоколу (133 КБ)