Конкурс (тендер) № 53676
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по созданию системы мониторинга оборудования связи Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ

, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает принять участие в процедуре (тендере).

Предмет конкурса (тендера):

Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по созданию системы мониторинга оборудования связи Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ

Лот № 1. выполнение работ по созданию системы мониторинга оборудования связи Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ

Категории классификатора:3222155 Аппаратура управления, контроля, регистрации сообщений и оборудование вспомогательное для систем передачи данных
Дата публикации:
Конкурс закрыт:31.05.2018 08:56
Сроки поставки:18.06.2018 - 30.11.2018
Сроки выполнения работ по Договору: дата начала выполнения Работ: дата заключения Сторонами Договора; дата окончания выполнения Работ: «30» ноября 2018 г. Срок предоставления права использования Программ для ЭВМ: «30» ноября 2018 г
Почтовый адрес заказчика:г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Контактное лицо:Антропова Мария Сергеевна, тел.+7 (343) 359-23-37, ams@ural.so-ups.ru
Конкурсная комиссия:Закупочная комиссия Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, созданная приказом Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала от 20.09.2017 № 156.
Требования к участникам:Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – субъекты малого и среднего предпринимательства. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора.
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 Конкурсной документации;
д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
е) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса – юридического лица;
ж) отсутствие у Участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
з) Участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
и) наличие у Участника конкурса за последние 5 (Пять) лет опыта выполнения аналогичных Работ, стоимость которых составляет не менее 20% (Двадцати процентов) начальной (предельной) цены Договора, заключаемого по результатам конкурса.
Комплект конкурсной документации:Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 66 389 (Шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят девять) рублей 69 копеек.
Участник вместо соглашения о неустойке вправе предоставить по своему выбору иное обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей Конкурсной заявки: внести денежное обеспечение на расчетный счет Организатора конкурса или предоставить Организатору конкурса банковскую гарантию на условиях, предусмотренных разделом 7 Конкурсной документации. Любое обеспечение Конкурсной заявки представляется Участником в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 66 389 (Шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят девять) рублей 69 копеек.
Конкурсные заявки:Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
При выборе победителя учитывается:Цена без НДС
Место вскрытия конвертов:Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:Вскрытие конвертов с заявками состоялось 17.05.2018 в 09:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:30.05.2018 12:00
Место рассмотрения заявок:г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.5
Дата и время подведения итогов:30.05.2018 15:00
Место подведения итогов:г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.5
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер.
Договор по результатам открытого одноэтапного конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого размещения, но не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса
Лимитная (начальная) цена закупки:Лот № 1. 3 319 484,46 руб. (цена без НДС)
Переторжка:Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Дополнительная информация о конкурсе:Условия оплаты: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации).
Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам открытого одноэтапного конкурса, составляет 3 319 484 (Три миллиона триста девятнадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 46 копеек, без учета НДС (18%), из них предельный размер вознаграждения за предоставление права использования Программ для ЭВМ составляет 1 696 433 (Один миллион шестьсот девяносто шесть четыреста тридцать три) рубля 65 копеек (НДС не облагается на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации), с учетом НДС составляет 3 611 633 (Три миллиона шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот тридцать три) рубля 61 копейка.
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:Россия, 628412, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, бульвар Писателей, д. 19
Выгрузка на ЕИС:
Номер извещения на ЕИС:
31806415998
Дата последнего редактирования:25.04.2018 12:16
Информация о подписи:Подписано ЭП
Протоколы:
  Получить банковскую гарантию

Претенденты на участие в конкурсе (всего 3)

ОрганизацияПриглашенаСтатусКонкурсная документацияКонкурсная заявка
ООО "НПФ Прософт - Е"25.04.18 в 12:49Участвует 17.05.18 в 07:11Отправлена 17.05.18 в 07:11Поступила 17.05.18 в 08:12
Подписана ЭП
ООО "Связьэнергокомплекс"25.04.18 в 12:49Участвует 16.05.18 в 10:07Отправлена 16.05.18 в 10:07Поступила 16.05.18 в 12:28
Подписана ЭП
ООО "Уралэнерготел"25.04.18 в 12:49Участвует 10.05.18 в 12:16Отправлена 10.05.18 в 12:16Поступила 15.05.18 в 17:19
Подписана ЭП

Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 29 от 30.05.2018 г., г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.5

Решение конкурсной комиссии:

  1. По лоту № 1 признать конкурс несостоявшимся